[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: Natalia, Серый  
Форум ЖК "Северное Кучино" » Обо всем понемногу... » БРЪОНЕВИЧОК » Для жарких споров (Флудилка)
Для жарких споров
333Дата: Воскресенье, 01 Декабря 2013, 18:57:50 | Сообщение: 801
Товарищ в теме
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

У каждого консьержа в его помещении, есть должностные обязанности и инструкции по порядку работы. Так что всегда можно посмотреть. телефон старшего смены тоже не секрет. Заявление в УК, и будет разбор полетов. Если надо то ее сразу уберут. если работает пока, то обязанности пусть выполняет.
 
PeterДата: Воскресенье, 01 Декабря 2013, 19:47:20 | Сообщение: 802
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 808
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Может сделать отдельную тему про хохлосрачь? Там можно было бы излить накипевшее..
 
NataliaДата: Воскресенье, 01 Декабря 2013, 19:53:01 | Сообщение: 803
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Peter, а у Вас-то что "накипело"? да еще и требующее целой темы.... ? biggrin
 
PeterДата: Воскресенье, 01 Декабря 2013, 19:58:31 | Сообщение: 804
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 808
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Ну как, нарот на других форумах обсуждает. Чем мы хуже?
 
SnikДата: Воскресенье, 01 Декабря 2013, 20:03:23 | Сообщение: 805
Новосел с опытом
Группа: Проверенные
Сообщений: 146
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Peter всегда прав, и с остальными соседями согласен. Был свидетелем в С.Бутово. Три камеры на вход: в дом, в холл и в квартиру. Консьерж вышел, видя в окно,что много вещей, предложил помощь. Подержал дверь. Помог поднести до лифта. В подъезде красота. Получил чаевые и все довольны. На вопрос, а зачем камеры? Для контроля!
Я больше вопросов не задавал.
Полагаю, что остальное зависит от нас с Вами.
Здесь уже писали, что безразличие порождает произвол, безнаказанность.
С соседями надо дружить и наводить порядок в подъезде или доме вместе!
 
PeterДата: Воскресенье, 01 Декабря 2013, 21:26:33 | Сообщение: 806
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 808
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Цитата

Был свидетелем в С.Бутово. Три камеры на вход: в дом, в холл и в квартиру. Консьерж вышел, видя в окно,что много вещей, предложил помощь.


Если есть консьерж, то он должен быть вооружен этими тремя камерами наблюдения, в противном случае - от консьержа мало толку и он превращается в обычного кивалу и смысла его иметь - нет.
 
daiv095Дата: Понедельник, 02 Декабря 2013, 16:49:47 | Сообщение: 807
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 327
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

http://www.youtube.com/watch?v=o0NdhFTJjBE&feature=youtu.be Молодцы кто вышел!

http://kuchino.com
 
PeterДата: Понедельник, 02 Декабря 2013, 22:17:35 | Сообщение: 808
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 808
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Митингующим - низачот! Лица такие, как будто отбывают принуд-работу. Должны жечь напалмом!!! biggrin
 
NataliaДата: Понедельник, 02 Декабря 2013, 22:31:57 | Сообщение: 809
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Да, молодцы, кто вышел... Переход через Щелковское шоссе - это вообще жесть просто...... Им надо обязательно добиваться строительства перехода всеми способами, иначе это просто дорога смерти там... И школа обязательно нужна! У нас вон под боком прям строят и школу и сад... У нас в этом отношении просто инфраструктурный рай, если сравнить с их ЖК.
А вот обсуждение на форуме их меня несколько удивило... Там знакомые все лица! smile http://forum.shitnikovo.ru/topic.php?fid=59&id=8633&find=461325
Надо было Экспу с Мельдисой на пикет все-таки идти этот для поднятия рейтинга в глазах людей... Встречи с юристами можно в любой день организовывать, а пикеты люди все-таки редко решаются собрать... Приняв решение идти крестовым походом на Мортон, такие вещи нельзя менять на треп с юристом о деньгах. Зря не пошли! Люди там за правое дело борются: школы, переходы! А ИГ Ваша предпочла обсуждать ДЕНЬГИ свои и прибыли от судов именно в это время, хотя, как пишут на форуме, знали заранее об этой акции.... Вот и приоритеты Ваши....
 
PeterДата: Понедельник, 02 Декабря 2013, 22:33:38 | Сообщение: 810
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 808
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Предлагаю искать поддержки у Жириновского. Он государственный человек и наверняка согласится помочь т.к. это взаимовыгодно.
http://www.youtube.com/watch?v=VGV25M2kpfM&list=PLCF89B465033E38A4
 
tandjoДата: Понедельник, 02 Декабря 2013, 23:43:32 | Сообщение: 811
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 476
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Наташа, я понимал ваши недовольстве с действиями ИГ против УК. Но, как они могут повредить вам действиями против Мортон? Объясните пож-та почему это вам не нравиться?
 
NataliaДата: Вторник, 03 Декабря 2013, 00:06:04 | Сообщение: 812
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Так Tandjo, у меня как раз и нет недовольства никакого.. Я просто наблюдаю за ними, так как уверена, что они и после вселения и получения неустоек захотят продолжить свою деятельность тут в СК...
Вот если бы они действительно сходили на пикет этот и показали себя "идейными" активистами, которым "не все равно"... Тогда мнение о них в глазах многих жителей бы улучшилось! А так выходит, что их волнуют лишь деньги... что бы они ни писали тут в своих гневных постах в адрес получивших ключи жителей.
А что до пикета этого, то я, кстати, поддерживаю жителей Щитниково. Им действительно жизненно необходимы и переход и школа рядом. Задержка ключей там смешная совершенно по нашим меркам - всего пара месяцев, кажется... А вот остальные проблемы - это действительно проблемы......
 
filДата: Вторник, 03 Декабря 2013, 15:13:19 | Сообщение: 813
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 379
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

можно про консьержей? смешно то, что входа в подъезд в наших домах два. ОДин через консьержа к лифтам, второй сразу на лестницу. ПОзавчера обои из машины носили, и дверь закрылась, а ключа у меня нет. Подергал дверь на лестницу - открыта.
Про наши домофоны - там кодируют не карточки а замки. Кодируют замок, что бы он открывался определенной картой. Соответственно можно закодировать все замки на одну карту, да.
 
PeterДата: Вторник, 03 Декабря 2013, 20:32:16 | Сообщение: 814
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 808
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Выпивающих людей тоже кодируют. Но только избранные могут раскодировать biggrin
 
NataliaДата: Четверг, 05 Декабря 2013, 01:55:55 | Сообщение: 815
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

333 пишет:
Цитата
Сделал немного фотографий состояния подъезда. консьержей у них нет, так как места для оборудования постов не предусмотрены, да и жители после голосования решили что у них есть видеонаблюдение и домофон и никто к ним не пройдет. Но немного ошиблись и что теперь делать не знают. Подъезды превращены в общественные туалеты, исписаны всякой ерундой, нет света, и везде самодельные кальяны, молодежь курит курительные смеси.


Вот и я, прогуливаясь по Вашему Южному Кучино, сделала пару фоток... И заметила одну странную, ну даже мистическую что ли особенность!
Гадят в в домах серии РД-90 не только люди!!!
Если вы посмотрите на фотки, то Вы обратите внимание, что огромная стая воронья кружится в районе Южное Кучино исключительно над единственным в этом районе домом серии РД-90, и при этом ни одной летающей гадины не наблюдается над пятью рядом стоящими домами серии П44Т. wacko biggrin

Как это объяснить логически? wacko
Без экстрасенса тут точно не обойтись... dry
Не зря в Москве, кажется, было решено отказаться от строительства домов этой серии (по всей видимости, архитекторы прознали о притяжении к домам этой серии всякой "нечисти" surprised , от которой даже консьержи не спасают) wink
Потому что это действительно очень странная и несколько даже зловещая картина одномоментно наблюдается в районе Южное Кучино! biggrin :D Безмятежные П44Т...и зловещий, такой розовый, да при этом еще с кучей летающих над ним ворон РД90!!!! biggrin


Прикрепления: 8823508.jpg(119.1 Kb) · 4897231.jpg(120.0 Kb)
 
PeterДата: Пятница, 06 Декабря 2013, 22:06:38 | Сообщение: 816
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 808
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Может по случаю наступления холодов нам сойтись в чесной схватке за правое дело с мемберами зелёного форума? biggrin

Сообщение отредактировал Peter - Пятница, 06 Декабря 2013, 22:22:49
 
NataliaДата: Пятница, 06 Декабря 2013, 22:38:49 | Сообщение: 817
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Дык ПОСТ ведь! biggrin А Вам крови подавай?!
 
ZewsДата: Пятница, 06 Декабря 2013, 22:51:33 | Сообщение: 818
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 704
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Peter пишет
Цитата
Может по случаю наступления холодов нам сойтись в чесной схватке за правое дело с мемберами зелёного форума? biggrin

cool ...
Петер!
Вы забыли, что "страшная мстя" над вами висит дамокловым мечом... broken
Битва во дворе с Пирожинкой грядёт! gunsmilie
Не зря вы тренажер купили...


достал ремонт...
 
NataliaДата: Пятница, 06 Декабря 2013, 23:01:02 | Сообщение: 819
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Думаю, тренажер Peterу уже не поможет...... Я тут видео одно интересное нашла... Думаю, что это она..... biggrin http://www.youtube.com/watch?v=q_058rQqQxU
 
SnikДата: Пятница, 06 Декабря 2013, 23:09:12 | Сообщение: 820
Новосел с опытом
Группа: Проверенные
Сообщений: 146
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Не Наталья, ему, наверное, такая не нужна. У него натура тонкая. Его понимать надо. А не палками дубасить. Мне кажется, он добрый biggrin
 
NataliaДата: Пятница, 06 Декабря 2013, 23:14:27 | Сообщение: 821
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Snik, Вы просто, наверное, эту часть нашего сериала пропустили biggrin Она с ним обещала сделать именно это.... biggrin
 
SnikДата: Пятница, 06 Декабря 2013, 23:24:49 | Сообщение: 822
Новосел с опытом
Группа: Проверенные
Сообщений: 146
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Жуть. Peteru тогда надо просто сменить НИК и выйти в люди. Но в любом случае, он компанейский мужик. С ним будет весело.

Сообщение отредактировал Snik - Пятница, 06 Декабря 2013, 23:27:07
 
asserДата: Пятница, 20 Декабря 2013, 23:50:25 | Сообщение: 823
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Я вот жду когда господин мусульманин (эксп) свининки поест
нарушит синий обет безбрачия
 
PeterДата: Понедельник, 23 Декабря 2013, 12:33:00 | Сообщение: 824
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 808
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Цитата

Не Наталья, ему, наверное, такая не нужна. У него натура тонкая. Его понимать надо. А не палками дубасить. Мне кажется, он добрый

И снова в бой, покой нам только сницца! biggrin Это моё кредо, но Пирожинка - злая девочка, она не в моем вкусе.
 
filДата: Понедельник, 23 Декабря 2013, 16:58:29 | Сообщение: 825
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 379
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

А я уверен, что злых людей не бывает, бывают или сумасшедшие, или те, кому чего-то не хватает. Всегда стараюсь так смотреть на агрессоров, но блин вместо того, что бы пожалеть, все равно втягиваюсь в конфликт biggrin
 
asserДата: Среда, 12 Февраля 2014, 16:25:40 | Сообщение: 826
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

На зеленом что то в последние дни совсем с ума посходили
так и сыплют оскорблениями в наш адрес, всё гноем исходят
что удивительно это в основном мужчины пишут в адрес женщины wacko
может быть создать тему ДОЛИНА ХАМА или СТЕНА СВИНА
и вывешивать там скрины постов этих милых юношей
=Страна должна знать своих героев=
 
SabavaДата: Среда, 12 Февраля 2014, 16:32:06 | Сообщение: 827
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 424
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

"Джентльмены"

Хочешь изменить этот мир -начни с себя!
 
Старый_циникДата: Четверг, 13 Февраля 2014, 00:16:04 | Сообщение: 828
Мудрый новосел
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Зеленые ... розовые... блин а что это голубой форум загнил... был бы полный набор))))

Never explain yourself to anyone.
Because the person who likes you doesn’t need it,
And the person who dislikes you won’t believe it.
 
daiv095Дата: Четверг, 13 Февраля 2014, 16:40:33 | Сообщение: 829
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 327
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Счета ГК «Мортон» арестованы за долги перед ГК «СУ-155»

В начале февраля 2014 г. вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства на счетах ООО «Мортон-РСО» в тринадцати банках на общую сумму более 25 млн рублей. Решение принято в рамках исполнительного производства о взыскании в пользу ЗАО «СУ-155» задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по Договору от 28.09.2009 года № 2-693/09 на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства в Балашихе Московской области.

Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Москве вынесено Постановление об аресте денежных средств ООО «Мортон-РСО» в тринадцати банках, включая АКБ «Банк Москвы», АКБ «Росбанк», отделения Сбербанка России и ОАО «Газпромбанк» в размере 25 032 909 рублей.

Постановление было вынесено в рамках исполнительного производства № 1582/14/04/77 и во исполнение судебного решения Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы № 09АП-42941/2013 ГК от 24.12.2013 года по делу № №А40-108179/12-29-1068 о взыскании с ООО «Мортон-РСО» в пользу ЗАО «СУ-155» 217 720 660, 42 руб. за выполнение работ по строительству объектов капитального строительства в г. Балашиха Московской области.

В судебном заседании 27 июня 2013 года ЗАО «СУ-155» было заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для урегулирования спора мирным путем. Однако придти к мировому соглашению не удалось.

Постановление УФССП России по Москве не было исполнено должником в срок, предоставленный для добровольного исполнения, что может стать причиной привлечения руководства ООО «Мортон-РСО» к административной и уголовной ответственности.

Компания ЗАО «СУ-155» намерена и впредь преследовать должника всеми законными способами.

http://www.su155.ru/company....-arrest


http://kuchino.com
 
NataliaДата: Четверг, 13 Февраля 2014, 16:54:03 | Сообщение: 830
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

СУ-155 - это те еще жулики. Почитайте о них в сети. И о качестве того, что они строят. А Вы берете искаженную инфу с их сайта и занимаетесь тут пропагандой. Даже Ваш зеленый гуру размещает иные материалы на эту тему с иных источников
http://www.novostroy-m.ru/novosti/gk_morton_namerena_cherez_sud

ГК «Мортон» намерена через суд взыскать 1,4 млрд рублей с ГК «СУ-155»

Судебное разбирательство между ГК «Мортон» и «СУ-155»

1,4 миллиарда рублей намерена взыскать группа компаний «Мортон» с ЗАО «Строительное управление-155». Как сообщает «Мортон», именно такую сумму задолжала «СУ-155» за срыв сроков и производство некачественных строительно-монтажных работ по строительству социального важного объекта.

ЗАО «Строительное управление №155» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением ООО «Мортон-РСО» о взыскании задолженности в размере 204 453 875 руб. 60 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 20 381 495 руб. 72 коп. по Договору от 28.09.2009 года № 2-693/09 на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства (с учетом уточнения иска, принятого судом в порядке статьи 49 АПК РФ).

Судом в порядке ст. 132 АПК РФ принят к рассмотрению встречный иск о взыскании с ЗАО "Строительное управление №155" суммы неосновательного обогащения в размере 233 845 889,04 руб., неустойки за неисполнение обязательств по срокам выполнения этапов работ в размере 1 389 400 002 руб. 40 коп. Решением суда от 05 ноября 2013 года в удовлетворении исковые требования ЗАО «Строительное управление №155» о взыскании с ООО «Мортон-РСО» суммы задолженности в размере 224 835 371, 32 руб., отказано.

В результате рассмотрения спора Арбитражным судом г. Москвы 05.11.2013г. было принято решение и встречные исковые требования ООО «Мортон-РСО» удовлетворены частично: взыскано с ЗАО «Строительное управление №155» сумма задолженности в размере 692 845 889, 04 руб. в том числе сумму долга в размере 233 845 889, 04, сумму неустойки в размере 459 000 000 руб.

Отдельно группа компаний отмечает, что, вопреки информации, распространенной «СУ-155», счета компании «Мортон-РСО» не арестованы, на них временно заморожена сумма в указанном другой стороной размере до финального решения суда.

Принятием решения Арбитражным судом г. Москвы спор между сторонами не закончился, точку в данном споре поставит судебный акт кассационной инстанции, где судебное разбирательство назначено на 07.04.2014 г.
Компания «СУ-155», работавшая в качестве одного из подрядчиков ГК «Мортон» на строительстве домов в подмосковном городском округе Балашиха, не выполнила в срок обязательства, поставив тем самым под угрозу срыва Госконтракт МО РФ. Группа компаний «Мортон», чтобы не допустить срыва заказа, вынуждена была завершить строительство своими силами и за свой счет.
 
daiv095Дата: Четверг, 13 Февраля 2014, 17:02:51 | Сообщение: 831
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 327
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

СУ-155 60 лет на строительном рынке. Мошенник он или нет, не могу судить. Но новость эта у них на сайте не пропадает. Значит дела так и обстоят.

Да, и пропагандой я не занимаюсь. С СУ-155 никак не связан. Поэтому и тему выбрал соответствующую.


http://kuchino.com

Сообщение отредактировал daiv095 - Четверг, 13 Февраля 2014, 17:05:04
 
NataliaДата: Четверг, 13 Февраля 2014, 17:17:08 | Сообщение: 832
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Цитата
Но новость эта у них на сайте не пропадает. Значит дела так и обстоят.

Смешно. Это все равно что черпать информацию об Израиле на сайте палестинцев, или искать правду о геноциде армян в турецких информационных источниках. Надо же искать и вываливать что-то объективное!
А так - это именно пропаганда, так как Вы берете нравящуюся именно Вам информацию у заинтересованной стороны в этом деле, и выдаете ее за "значит так и есть".
http://ru.wikipedia.org/wiki....4%D0%B0
Цитата
Пропага́нда (лат. propaganda дословно — «подлежащая распространению (вера)», от лат. propago — «распространяю») — систематическое распространение фактов, аргументов, слухов и других сведений, в том числе заведомо ложных, для воздействия на общественное мнение. Слово происходит от названия созданной в 1622 году католической организации Congregatio de propaganda fide («Конгрегация подлежащей распространению веры»)[1].

Мало того, Вы еще занимаетесь так называемой "Негативной пропагандой", а именно:
Цитата
Негативная (деструктивная) пропаганда[7] навязывает людям те или иные убеждения по принципу «цель оправдывает средства». Цель негативной пропаганды — разжигание социальной вражды, эскалация социальных конфликтов, обострение противоречий в обществе, пробуждение низменных инстинктов у людей и тому подобное. (в нашем случае - это жадность smile ). Это позволяет разобщить людей, сделать их послушными воле пропагандиста. Технология создания «образа врага» позволяет сплотить толпу вокруг пропагандиста, навязать толпе выгодные ему убеждения и стереотипы. Основная функция негативной пропаганды — создание иллюзорной, параллельной реальности с «перевернутой» системой ценностей, убеждений, взглядов. [b]Негативная пропаганда активно пользуется низкой критичностью и внушаемостью масс с целью манипулирования этими массами в интересах узкой группы лиц.[/b]
 
СергейДата: Пятница, 14 Февраля 2014, 09:02:15 | Сообщение: 833
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 235
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Подтверждаю,СУ 155 еще хуже чем мортон.Мы изначально хотели брать квартиру в трехгорке,но хорошо что все выяснили про них и про формы договоров. и про сроки строительства ,вообщем не стали связываться.Понадеялись на Мортон,что будет без задержек, а вышло так же как и у су 155.Но насколько я знаю Мортон действительно попал перед Су 155.
 
NataliaДата: Суббота, 15 Февраля 2014, 13:45:27 | Сообщение: 834
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Справедливости ради, раз уж у нас тут разместили информацию с официального сайта СУ-155, то нужно разместить и информацию с мортоновского сайта на эту тему.Для баланса.
http://www.morton.ru/informaciya/novosti/novosti_670.html

Заявление ГК «Мортон» по судебному разбирательству с ЗАО «СУ-155»
Цитата

Заявляя об информационной открытости, ЗАО «СУ-155» по-прежнему не раскрывает и не комментирует по существу предысторию и причину возникновения спора. В частности, не выполнение взятых на себя обязательства по достройке домов в Балашихе. Компания ЗАО «СУ-155» вместо 100 тыс. кв.м. построила и ввела в эксплуатацию только 9 тыс. кв.м. жилья, бросив на разных стадиях строительства оставшийся объем, что могло спровоцировать срыв сроков реализации госконтракта. Оставшийся объем недостроенного жилья «Мортон» вынуждена была достраивать и сдавать своими силами, благодаря чему госконтракт был выполнен в срок.

Информацию по судебному разбирательству в рамках которого ООО «Мортон-РСО» заявлены требования о взыскании с ЗАО «СУ-155» суммы в размере 1 623 245 891,44 рублей можно отследить на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ по ссылке:

http://kad.arbitr.ru

Как следует из определения Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2013г., графическая копия которого размещена на сайте ВАС РФ по вышеуказанной ссылке, встречное заявление ООО «Мортон-РСО» было принято к производству несмотря на возражения представителя ЗАО «СУ-155», т.к. арбитражный суд учитывая положения арбитражного процессуального законодательства пришел к выводу, что встречное требование направлено к зачету первоначального требования и удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска.

Производство в арбитражном процессе состоит из трех инстанций по результатам рассмотрения в которых каждая инстанция принимает судебный акт.

В настоящее время, как можно увидеть на сайте ВАС РФ по указанной ссылке, принято два судебных акта и дело находится на рассмотрении в третьей (кассационной) инстанции

При этом как следует из уже принятых судебных актов именно в результате удовлетворения встречных требований «Мортон-РСО» было взыскано 680 млн. рублей, в т.ч 459 млн. рублей неустойки за нарушение сроков выполнения строительных работ.

Апелляционная инстанция несмотря на возражения представителей ЗАО СУ-155 отнеслась к ним более гуманно, посчитав решение суда первой инстанции верным в части применения к ЗАО СУ-155 штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ. Снизив при этом размер неустойки до 200 000 000 рублей.

Таким образом, решение суда, вступившее в законную силу подтверждает, что ЗАО СУ-155 нарушает свои обязательства по договорам подряда по срокам производства строительных работ.

В настоящее время дело находится на рассмотрении в третьей (кассационной) инстанции. Судебное разбирательство, которое должно поставить точку в споре, назначено на 7 апреля 2014 года.

Кроме того, указанная в распространенном ранее пресс-релизе ГК «Мортон» информация о том, что в Арбитражном суде города Москвы находится более десятка дел о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «СУ-155», общедоступна и не подлежит сомнению.



И вот еще:
http://www.morton.ru/informaciya/novosti/novosti_667.html

Цитата
ЗАО «СУ-155» дезинформирует общественность

Группа Компаний «Мортон» намерена взыскать с ЗАО «СУ-155» 1,4 млрд. рублей за срыв сроков и производство некачественных строительно-монтажных работ. В настоящее время в Арбитражный суд города Москвы рассматривает исковые требования компании.

На этом фоне пресс-релиз по текущей ситуации, распространенный 11 февраля 2013г. ЗАО «СУ-155», не объективно отражает картину происходящего. ЗАО «СУ-155» сознательно не раскрывает предысторию и причину возникновения спора, умалчивая информацию о недостроенных ею десятках тысяч квадратных метрах жилья, что могло повлечь срыв сроков реализации крупного Государственного контракта. Таким образом, информация, представленная ЗАО «СУ- 155» СМИ, направлена на нанесение репутационного ущерба ГК «Мортон».

В июне 2009 года ГК «Мортон» выиграла тендер Министерства обороны РФ на строительство 24 жилых домов общей площадью 478 064 кв.м., а также объектов социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей в 30 микрорайоне г.о. Балашиха. ГК «Мортон» привлекла ЗАО «СУ-155» к реализации проекта в качестве одного из подрядчиков по строительству жилья наряду с другими строительными компаниями. Однако ЗАО «СУ-155» оказалось единственным подрядчиком, не выполнившим взятые на себя обязательства по достройке домов в этом микрорайоне. Вместо 100 тыс. кв.м. ЗАО «СУ-155» построила и ввела в эксплуатацию только 9 тыс. кв.м. жилья. Оставшаяся часть доли застройки в объеме 91 тыс.кв.м. фактически была брошена этим подрядчиком на разных стадиях строительства, что могло спровоцировать срыв сроков реализации социально значимого государственного контракта. Из-за действий ЗАО «СУ-155» более тысячи семей военнослужащих рисковали не получить свои квартир в срок. В этих условиях ГК «Мортон» была вынуждена достраивать дома и вводить их в эксплуатацию собственными силами. Это позволило выполнить госконтракт в запланированные сроки.

Несмотря на то, что госконтракт мог быть сорван по вине ЗАО «СУ-155» эта компания обратилась в суд с исковым заявлением к ГК «Мортон» на сумму 224,8 млн рублей за выполнение строительных работ. В ноябре 2013 года Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований обществу отказал, однако в декабре 2013 года Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону «СУ-155». В свою очередь ГК «Мортон» подала встречный иск к ЗАО «СУ-155». ГК «Мортон» намерена взыскать с ЗАО «СУ-155» 1,4 млрд. рублей за срыв сроков и производство некачественных строительно-монтажных работ по строительству социального важного объекта.

Судебное разбирательство, которое должно поставить точку в споре, назначено на 7 апреля 2014 года.

В настоящее время в Арбитражном суде города Москвы находятся в производстве 18 дел о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «СУ-155». Это свидетельствует о том, что ЗАО «СУ-155» систематически не исполняет свои обязательства перед контрагентами уже на основании вступивших в законную силу судебных актов. Непогашенная задолженность перед контрагентами может являться способом недобросовестного кредитования за счет средств контрагентов, которые являются вынужденными кредиторами общества.

Строительство жилья по Госконтракту в 30 микрорайоне г.о. Балашиха – единственный проект, по которому ГК «Мортон» привлекала на подрядные работы ЗАО «СУ-155». После производства некачественных строительно-монтажных работ и срыва сроков строительства на объекте в Балашихе, «Мортон» прекратил сотрудничество с этим подрядчиком.
В настоящий момент компания привлекает к строительству своих микрорайонов и жилых комплексов в Москве и Московской области только надежные и добросовестные строительные организации. Крупнейшими партнерами ГК «Мортон» являются ведущие российские компании: ДСК-1, ГК «ПИК», ГВСУ «Центр».
 
PeterДата: Суббота, 15 Февраля 2014, 18:46:24 | Сообщение: 835
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 808
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Natalia, а вы все таки в Мортоне работаете ? Давно?
 
NataliaДата: Суббота, 15 Февраля 2014, 21:21:38 | Сообщение: 836
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

cool Еще на Моссад и Госдеп. cool
gunsmilie
 
Старый_циникДата: Воскресенье, 16 Февраля 2014, 05:17:56 | Сообщение: 837
Мудрый новосел
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Natalia, приветствую коллега!

Разрешите представиться, старший консультант по вопросам СеверноКучинского региона гос департамента ШША)))))

А что политика гос депа позволяет нам параллельно (ну хотя бы на пол ставки) работать еще и на Моссад и даже на Мортон? Сейчас же отправлю им свое резюме...


Never explain yourself to anyone.
Because the person who likes you doesn’t need it,
And the person who dislikes you won’t believe it.
 
NataliaДата: Воскресенье, 16 Февраля 2014, 13:30:54 | Сообщение: 838
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Старый_циник
Цитата
Дата: Воскресенье, Сегодня, 05:17:56 | Сообщение # 837
Natalia, приветствую коллега!......
А что политика гос депа позволяет нам параллельно (ну хотя бы на пол ставки) работать еще и на Моссад и даже на Мортон? ...


biggrin Дык кризис - крутимся, как можем!
P.S. Коллега, Вам не сказали об этом, так как начальство решило, что агенту Старому_цинику по кличке "энерджайзер" все-таки когда-то нужно спать . Куда Вам еще полставки с таким расписанием?
biggrin
 
PeterДата: Воскресенье, 16 Февраля 2014, 14:31:49 | Сообщение: 839
Житель нашего дома
Группа: Проверенные
Сообщений: 808
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:



вот настоящий агент моссада
 
NataliaДата: Воскресенье, 16 Февраля 2014, 14:43:37 | Сообщение: 840
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

biggrin Ой, Peter, без бороды и причесанным Вам было гораздо лучше biggrin
 
Старый_циникДата: Воскресенье, 16 Февраля 2014, 18:40:36 | Сообщение: 841
Мудрый новосел
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Natalia, кто спит тот видит только сны))))

Ничего страшного привычка выработана годами, порой и 4 часа поспал - просыпаешься и все хоть тресни хоть лопни не уснешь!


Never explain yourself to anyone.
Because the person who likes you doesn’t need it,
And the person who dislikes you won’t believe it.
 
NataliaДата: Воскресенье, 16 Февраля 2014, 21:37:58 | Сообщение: 842
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Цитата
Привычка выработана годами

biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=-vkjd7KqgkU
 
Старый_циникДата: Воскресенье, 16 Февраля 2014, 21:47:08 | Сообщение: 843
Мудрый новосел
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Да так тоже было - это был опасный эксперимент но было ехали через сочи в Трабзон (по моему так этот город правильно называется - Турция) - все было именно так 5 пассажиров в 7-ми местной машине и водитель! Выхода другого не было! Но любой опыт, каким бы он не был - это опыт!

Never explain yourself to anyone.
Because the person who likes you doesn’t need it,
And the person who dislikes you won’t believe it.
 
Старый_циникДата: Понедельник, 17 Февраля 2014, 19:37:53 | Сообщение: 844
Мудрый новосел
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Пофлудим немножечко!

АГА ДАРМОЕДЫ НЕ ЖДАЛИ!?!?!?!?!?!


Never explain yourself to anyone.
Because the person who likes you doesn’t need it,
And the person who dislikes you won’t believe it.
 
Старый_циникДата: Понедельник, 17 Февраля 2014, 20:23:50 | Сообщение: 845
Мудрый новосел
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

А как узнать - какие темы могут только зарегенные пользователи просматривать а какие нет!

А то я тут могу разойтись - какую нить частную информацию вынести на обзор всей всемирной паутины, а ребята из АНБ - не спят!!!


Never explain yourself to anyone.
Because the person who likes you doesn’t need it,
And the person who dislikes you won’t believe it.
 
NataliaДата: Понедельник, 17 Февраля 2014, 20:27:12 | Сообщение: 846
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

общение по корпусам видно залогиненным. А все остальное видно всем.
 
Старый_циникДата: Понедельник, 17 Февраля 2014, 20:29:44 | Сообщение: 847
Мудрый новосел
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

А профиль тоже только залогиненным - это понятно! А ссылки которые мы выкладываем - левые грачи могут просматривать!!! Вы не подумайте ничего но как сказал зевс, топоры у дикси, сбежавшая невеста в германию и побег в Австралию - это же неспроста))))))

Never explain yourself to anyone.
Because the person who likes you doesn’t need it,
And the person who dislikes you won’t believe it.
 
NataliaДата: Понедельник, 17 Февраля 2014, 20:32:55 | Сообщение: 848
Житель нашего дома
Группа: Модераторы
Сообщений: 1548
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Ссылки видят все smile
 
Старый_циникДата: Понедельник, 17 Февраля 2014, 21:58:30 | Сообщение: 849
Мудрый новосел
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Я тут людей спасаю от неминуемого неприсутствия в инете, а Вам даже 50 грам коньячку жалко для героя РАЙОНА!!!

ЭХ ВЫ ВСЕ!!! СЕВКУЧИНЦЫ!!!


Never explain yourself to anyone.
Because the person who likes you doesn’t need it,
And the person who dislikes you won’t believe it.
 
Старый_циникДата: Понедельник, 17 Февраля 2014, 22:17:15 | Сообщение: 850
Мудрый новосел
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Статус: Offline
Дней с момента регистрации:

Всех задолбал!! Один остался на форуме))))

Вот как позитив - разгоняет любые проявления негатива)))))


Never explain yourself to anyone.
Because the person who likes you doesn’t need it,
And the person who dislikes you won’t believe it.
 
Форум ЖК "Северное Кучино" » Обо всем понемногу... » БРЪОНЕВИЧОК » Для жарких споров (Флудилка)
Поиск: